Договор на техническое обслуживание. Автосервис «Техлайн-Авто» проводит заключение договоров на оказание услуг (выполнение работ) по корпоративному техническому обслуживанию автомобилей, автотранспорта и других транспортных средств (типовой договор сервисного технического обслуживания, ремонта автомобилей и автотранспортных средств). Образец договора на сервисное и техническое обслуживание автомобилей между ООО «Техлайн-Авто» и Заказчиком полностью соответствует правовым нормам законодательства Российской Федерации и публикуется в этом разделе для ознакомления.
Образец договора на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники. Договор №__. на техническое обслуживание и. “МK-TRUCKSERVICE". Договор. на техническое обслуживание и ремонт автомобилей № ХХ-ХХ/ХХ. г. Санкт-Петербург хх ______ 2012 г. Общество с.
По всем вопросам заключения договора сервисного технического обслуживания, ремонта автомобилей и других автотранспортных средств просим компании и юридические лица непосредственно обращаться в ООО «Техлайн-Авто» по указанным на сайте адресам и телефонам. ДОГОВОР № ____________. на оказание услуг (выполнение работ). по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств.
г. Москва «___» _______________ 20_____ г. _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ООО «Техлайн-Авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Касаткина А. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.
Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонт поврежденных транспортных средств (далее по тексту – «ТС») Заказчика, указанных в Приложении 1 Заказчик оплачивает стоимость работ на условиях настоящего Договора. 1. Ремонт ТС производится по адресу:. г. Москва, ул.
Свободы, д31, стр. г.
Москва, Алтуфьевское ш. д. 47, стр. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:. 2. Обеспечивать прием на ремонт ТС Заказчика в согласованном порядке и в указанный Заказчиком срок.
Приступать к ремонту и оформлять служебную документацию – Заказ наряд, только после идентификации направленных ТС (VIN, номера двигателя, номера шасси, номера кузова) на основании регистрационных документов. 2.
Образец договора на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники. Договор №__. на техническое обслуживание и.
Автосервис «Техлайн-Авто» проводит заключение договоров на оказание услуг (выполнение по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств. ДОГОВОР №____. На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. г.Н.Новгород « ». Перечень автомобилей с указанием их марки, модели и государственных номерных знаков, принимаемых на обслуживание Исполнителем.
Осуществлять ремонт в объеме, указанном в Заявке на ремонт ТС. 2. Обеспечивать восстановительный ремонт ТС запасными частями, деталями и расходными материалами в согласованные с Заказчиком сроки. Запасные части, детали и материалы по своему качеству и комплектности должны соответствовать техническим условиям заводов-изготовителей ТС.
2. Нести в течение 1 (одного) месяца с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ гарантийные обязательства за проведенный ремонт, с бесплатным устранением обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов, связанных с проведенным ремонтом.
На ремонт агрегатов (двигателя, АКПП) предоставляется гарантия 6 (шесть) месяцев. На кузовной ремонт о окраску 1 (один) год.
Примечание: Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком (Клиентом). Об использовании таких запасных частей делается соответствующая запись в Направлении на ремонт и Заказ-наряде. 2.
Извещать Заказчика о сроках окончания работ не позднее, чем за 1 рабочий день до фактического окончания восстановительного ремонта. 2. В случае обнаружения скрытых повреждений, уведомлять о них Заказчика и не приступать к их устранению без получения от него согласия. 2.
По настоящему Договору Стороны принимают на себя следующие обязательства:. 2.
Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе реализации настоящего Договора. 2.
По всем иным вопросам, в рамках реализации настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством, включая Закон Российской Федерации от 07.
02. 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановление Правительства Российской Федерации от 11. 04.
2001 года № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. 2.
Заказчик вправе в любое время проверять ход качество выполнения работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. При этом Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения представителей Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии. 3.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ. 3. Основанием для начала проведения работ Исполнителем являются открытый Заказ-наряд и Акт приемки транспортного средства (по форме, определяемой Исполнителем самостоятельно), подписанные Заказчиком и Исполнителем.
Подписанный Заказ-наряд является документом, подтверждающим прием-передачу ТС от Заказчика Исполнителю для выполнения работ. 3.
Cроки выполнения работ (срок начала и срок окончания, а также промежуточные сроки в случае выполнения работ по частям в течение общего срока выполнения работ) в обязательном порядке согласовываются Исполнителем с Заказчиком. Согласование сроков выполнения работ по ремонту ТС с Заказчиком осуществляется путем подписания Заказчиком Заказ-наряда. 3.
При открытии Заказ-наряда в нем в присутствии Клиента Исполнителем отражаются:. а) комплектность ТС;. б) все внешние механические повреждения;. в) переданные Заказчиком или Клиентом запасные части и материалы;. г) сроки выполнения работ по ремонту ТС.
3. При обнаружении скрытых повреждений ТС Исполнитель с участием представителя Заказчика после осмотра скрытых повреждений на условиях, установленных п. 2 настоящего Договора, составляет Акт об обнаружении скрытых повреждений ,согласовывает с Заказчиком дополнительные сроки окончания работ, о чем Исполнителем делается отметка в Заказ-наряде. 3.
Моментом окончания ремонта ТС считается дата «закрытия» Исполнителем Заказ-наряда. Запись в Заказ-наряде о приемке Заказчиком выполненных работ является подтверждением передачи ТС от Исполнителя Заказчику. Осуществление ремонта в согласованные сроки выполнения работ и отсутствие претензий по объему и качеству ремонта подтверждаются подписью Заказчика в Акте приема-сдачи выполненных работ.
3.
В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику названный Акт, а также Заказ-наряд и Счет для оплаты ремонта ТС. 3.
Заказчик принимает ТС в день окончания работ во время рабочего дня Исполнителя. Если Заказчик не забирает ТС в течение 3 (трех) суток после окончания ремонта, то оплата пребывания ТС Клиента на охраняемой территории Исполнителя производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, о размере которых Заказчик предварительно уведомляется при передаче ТС по Акту приемки Исполнителю. 3. В случае предоставления запасных частей Заказчиком (Клиентом), гарантия на восстановительный ремонт распространяется только на ремонтные работы, запасные части и используемые расходные материалы Исполнителя. 4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 4. Заказ-наряд в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:.
4. Полный перечень выполненных работ с указанием количества нормо-часов по каждому виду работ в отдельности и общей стоимости работ в рублевом эквиваленте, с указанием стоимости одного нормо-часа по каждому виду работ. 4.
Перечень использованных запасных частей, деталей и материалов с указанием их наименования, количества, стоимости по каждой позиции и общей стоимости в рублевом эквиваленте.
4. Исполнитель осуществляет расчет оплаты ремонта, исходя из стоимости одного нормо-часа, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору, на все виды ремонтных работ. 4. Стоимость ремонта и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, которые планируется использоваться во время ремонта, указывается в составляемой Исполнителем приблизительной Смете.
Исполнитель обязан передать или направить по факсимильной связи приблизительную Смету Заказчику одновременно с передачей или направлением ему по факсимильной связи копии Заказ-наряда. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копии или факсимильной копии приблизительной Сметы должен подтвердить ее или не подтвердить.
В случае ненаправления в течение вышеустановленного срока Заказчиком своих возражений по приблизительной Смете Исполнителю она считается подтвержденной Заказчиком. Окончательно стоимость работ и стоимость запасных частей, деталей и расходных материалов Исполнителя, использованных во время ремонта, отражается в Счете, направляемом Заказчику Исполнителем одновременно с Актом приема-сдачи выполненных работ и Заказ-нарядом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Заказчиком названного Акта. 4. Заказчик оплачивает услуги по ремонту ТС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Счета, Заказ-наряда и Акта приема-сдачи выполненных работ.
4. В отдельных случаях по решению уполномоченного представителя Заказчика и на основании предоставления Исполнителем Счета, Заказ-наряда на заменяемые запасные части и письма в произвольной форме с ходатайством произвести оплату восстановительного ремонта в объеме заменяемых запасных частей, Заказчик вправе осуществить предоплату заменяемых запасных частей.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 5.
В случае причинения вреда ТС Клиента, Исполнитель компенсирует причиненный ущерб за свой счет. 5. В случае несвоевременной (свыше 15 (пятнадцати) рабочих дней) оплаты Заказчиком выполненных работ, Исполнитель имеет право приостановить прием в ремонт ТС Заказчика до погашения задолженности.
5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, включая военные действия, наводнение, землетрясение, забастовки и любые другие, непредвиденные, внешние или непреодолимые действия. 5.
При наступлении указанных в п. 5. Договора обстоятельств, Сторона для которой такие обстоятельства возникли должна в течение 10 (десяти) дней письменно (факсимильно) информировать о них другую Сторону.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельство соответствующих Торгово-промышленных палат или иных компетентных органов. 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6. Все споры, возникающие между Сторонами в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. 6.
В случае не достижения согласия между Сторонами, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении одного года. 7. Действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не менее, чем за 20 (двадцать) дней до окончания срока его действия. 7.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Сторона, инициирующая расторжение, письменно (факсимильно) уведомляет другую за 20 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 7.
В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полные взаиморасчеты. 8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 8.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 8.
Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью. 8.
Факсимильные копии документов, передаваемых от одной Стороны другой, должны подтверждаться предоставившей их Стороной подлинниками по первому требованию другой Стороны. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель: ООО «Техлайн-Авто». Юридический адрес: 125362, г. Москва. ул.
Свободы, д. 31, стр. Фактический адрес: 125362, г.
Москва. ул. Свободы, д. 31, стр.
ИНН 7733790810 КПП 773301001.